1. Voorschot en Betalingsstructuur
Om een vlotte start en de tijdige bestelling van materialen te garanderen, hanteren wij bij akkoord van de
offerte een totale voorschotregeling van 70%.
Standaardregeling:
Uitzondering (Dringende werken):
Indien de werken door omstandigheden, hoogdringendheid of op verzoek van de klant op zeer korte termijn (binnen de 3 weken) worden
ingepland, wordt het totale voorschot van 70% in één keer gefactureerd bij goedkeuring van de
offerte.
Saldo:
Het resterende saldo is te betalen na oplevering (zie punt 4).
De werken worden pas definitief ingepland en opgestart na ontvangst van de vereiste
voorschotbetalingen.
2. Tussentijdse Facturatie
Voor werken die over een langere periode lopen, gefaseerd worden uitgevoerd, of door toedoen van de klant of derden vertraging oplopen, behoudt de aannemer zich het recht voor om tussentijdse vorderingsstaten op te maken naargelang de uitgevoerde werken en reeds geleverde materialen.
3. Meerwerken
Eventuele meerwerken, aanpassingen of wijzigingen die niet opgenomen zijn in de oorspronkelijke offerte, worden steeds vooraf besproken en kunnen afzonderlijk of in de eindfactuur worden aangerekend.
4. Eindafrekening
De eindafrekening gebeurt na oplevering van de werken en is betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Laattijdige betaling
Bij niet-betaling op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten
aangerekend conform de wettelijke rentevoet. Daarnaast is een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €150. Bij laattijdige betaling
van voorschotten of tussentijdse staten behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de
werken tijdelijk op te schorten tot de betaling is ontvangen. De hieruit voortvloeiende vertraging in de
planning is voor risico van de klant.
Wederkerigheid: Conform de wetgeving op de consumentenbescherming is de aannemer, indien hij
toerekenbaar in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd aan de klant als diegene die de klant verschuldigd is aan de aannemer (zoals bepaald in dit
artikel).
6. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde materialen en goederen blijven de exclusieve eigendom van Vintec Vanhaelewyn tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7. Annulering van de opdracht
Bij annulering van de opdracht door de klant na goedkeuring van de offerte (ongeacht de wijze van
goedkeuring: schriftelijk, per e-mail, via QR-code, telefonisch of mondeling), is de klant van rechtswege
gehouden tot volledige betaling van alle reeds door de aannemer bestelde materialen en gemaakte
onkosten. Daarbovenop is de klant een schadevergoeding verschuldigd voor winstderving en
administratieve kosten, forfaitair begroot op 30% van het resterende saldo van de offerteprijs.
8. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel bevoegd.